疫情能否导致工期无责顺延
倒转流年 提问于2024-10-14 17:16:15 推荐回答 倒转流年 2024-10-16 10:08:38
因疫情防控导致的建设工期延误，属于《合同》约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。
【法律依据】
《建设工程司法解释二》第六条：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
倒转流年 2024-10-16 10:08:38相关推荐
产区 西湖龙井 发布时间 2025-02-13
西湖龙井的产区位于中国浙江省杭州市西湖区和富阳区的西湖周边地区。西湖龙井茶的主要产区包括西湖虎跑、龙井村、梅家坞、曲院风荷等地，其中以西湖虎跑的茶叶质量最为优秀。由于地理环境的差异，不同的池塘、山坡、阳光照射、气候特点等因素都会影响到西湖龙井茶的品质。因此，即使是同一产区的西湖龙井茶，也可以因为生产环境和制作工艺的...
查看全文>柑普茶的制作 发布时间 2025-02-13
柑普茶是一种将普洱茶与柑橘皮一同制作的茶饮，具有独特的香气和口感。下面是其制作步骤：材料：-普洱茶叶-鲜柑橘皮-开水步骤：1.将普洱茶叶放入茶壶或茶杯中。一般来说，每人建议放入3-5克的茶叶。2.将鲜柑橘皮用刀子刮下一层，尽量避免带有白色部分和果肉。建议一人的柑橘皮量为1-2片。3.将刮下的柑橘皮放入茶壶或茶杯中，...
查看全文>沙地赤霞珠干红 发布时间 2025-02-13
沙地赤霞珠干红是一种来自沙特阿拉伯的红葡萄酒。它以赤霞珠葡萄为原料，经过葡萄酒酿造工艺制成。其口感通常较为浓烈，带有丰富的水果和香料味道，酸度适中。该红酒通常适合搭配红肉、烤肉等菜品。沙地赤霞珠干红在沙特阿拉伯和周边国家的市场上很受欢迎。...
查看全文>